ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel V – UITVOERING VAN DE DIENSTEN

​

5.1 Verto InBuild voert haar diensten uit naar best vermogen, met de zorg en deskundigheid die redelijkerwijze van een professionele dienstverlener mag worden verwacht, rekening houdend met de aard en complexiteit van de opdracht.

5.2 Alle vermelde termijnen, planningen en deadlines zijn louter indicatief en houden geen resultaats- of termijnverbintenis in, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk als bindend werden overeengekomen. Het overschrijden van dergelijke indicatieve termijnen kan in geen geval aanleiding geven tot enige vorm van vergoeding, schadevergoeding, prijsvermindering, ontbinding of opschorting, ongeacht de aard of oorzaak daarvan.

5.3 De uitvoering van de diensten is mede afhankelijk van de tijdige, volledige, correcte en verifieerbare aanlevering van informatie, gegevens en medewerking door de klant. Verto InBuild mag zich bij de uitvoering van haar diensten volledig baseren op de door de klant en/of derden aangeleverde informatie, zonder enige verplichting tot controle, verificatie of validatie daarvan. Verto InBuild is niet aansprakelijk voor vertragingen, tekortkomingen, onjuistheden of enige gevolgen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit onvolledige, laattijdige, foutieve of misleidende input van de klant of van derden. In dergelijke gevallen kan de klant in geen geval aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding, vergoeding, prijsvermindering, ontbinding of opschorting van de overeenkomst, ongeacht de aard of oorzaak daarvan.

5.4 Verto InBuildis gerechtigd de uitvoering van de diensten geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling, op te schorten indien de klant zijn contractuele, informatie- of betalingsverplichtingen niet naleeft. Een dergelijke opschorting kan in geen geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding, vergoeding, prijsvermindering, ontbinding of opschorting door de klant. Reeds geleverde prestaties en reeds gemaakt kosten door Verto InBuild blijven onverkort verschuldigd door de klant.

5.5 Verto InBuild is gerechtigd voor de uitvoering van de diensten beroep te doen op derden, onderaannemers of partners, zonder dat dit een overdracht van beslissingsbevoegdheid, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid inhoudt. De eventuele inschakeling van derden doet geen afbreuk aan het adviserend karakter van de diensten en kan in geen geval aanleiding geven tot een uitbreiding van de aansprakelijkheid van Verto InBuild. Verto InBuild is niet buitencontractueel aansprakelijk voor handelingen, fouten, tekortkomingen of nalatigheden van dergelijke derden, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

5.6 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, verleent Verto InBuild geen exclusiviteit aan de klant. Verto InBuild is gerechtigd om gelijktijdig of nadien gelijkaardige of vergelijkbare opdrachten uit te voeren voor andere klanten, zonder dat dit een belangenconflict, contractuele tekortkoming of fout uitmaakt. De uitvoering van dergelijke opdrachten geeft in geen geval aanleiding tot enige vorm van vergoeding, schadevergoeding, exclusiviteitsclaim of beperking van de rechten van Verto InBuild, mits de naleving van haar vertrouwelijkheidsverplichtingen.

 

Artikel VI – VERGOEDING EN BETALING

6.1

De vergoedingen voor de door Verto InBuild geleverde diensten worden bepaald op basis van offerte, uurtarief, dagtarief, forfait, abonnement of een

combinatie daarvan, zoals overeengekomen met de klant. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Onder bijkomende kosten worden onder meer begrepen, doch niet beperkt tot: verplaatsings- en transportkosten, verblijfskosten, kosten voor externe derden, experten, onderaannemers of partners, kosten voor softwarelicenties, digitale platformen of specifieke tools die vereist zijn voor de uitvoering van de diensten, onvoorziene administratieve kosten, kosten voor opleidingen, opleidingsmateriaal of documentatie, kosten verbonden aan rapportering, afdrukken, plannen, modellen of digitale bestanden, kosten voortvloeiend uit wekelijkse of administratieve verplichtingen. Deze bijkomende kosten worden, tenzij anders overeengekomen, afzonderlijk gefactureerd aan de klant. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden projecten gefactureerd volgens de volgende betalingsschijven: een eerste factuur ten belope van 35% van het totale offertebedrag bij opdracht of opstart van de werkzaamheden, een tweede factuur van 30% naarmate de uitvoering vordert, een derde factuur van 30% bij de voltooiing van het merendeel van de werkzaamheden en een saldofactuur van 5% bij de definitieve oplevering of afronding van de opdracht. De betalingsschijven worden berekend op het totale offertebedrag, vermeerderd met de toepasselijke btw en

eventuele bijkomende kosten. 

 

6.2 Facturen van Verto InBuild zijn betaalbaar binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, zonder korting, inhouding, verrekening of compensatie, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidende overeenkomst. Elke betaling wordt prioritair aangerekend op de oudste openstaande factuur, ongeacht de door de klant meegedeelde referentie of mededeling.

6.3 Bij niet-betaling of onvolledige betaling van een factuur op de vervaldag zijn door niet-consumenten, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verschuldigd: a. de intrestvoet verschuldigd overeenkomst de Wet inzake de betalingsachterstand in handelstransacties en dit tot op de dag der algehele betaling

en b. een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaande bedrag, onverminderd het recht van Verto InBuild om hogere werkelijk geleden schade te bewijzen.

6.4. In geval niet tijdige betaling door consumenten zal Verto InBuild in eerste instantie kosteloos een eerste herinnering versturen overeenkomstig de bepalingen uit boek XIX WER.

Indien na het verstrijken van de wettelijke termijnen de facturatie van Verto InBuild nog steeds onbetaald blijft, zal Verto InBuild een ingebrekestelling versturen, waarbij naast de hoofdsom van de factuur tevens een conventionele verwijlintrest wordt aangerekend ten belope van de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpuntenzoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en dit tot op het ogenblik van algehele betaling.

Tevens zal door de consument een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van: 

a) 20 euro voor openstaande facturen lager dan of gelijk aan 150 euro;

b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag voor openstaande facturen tussen 150,01 en 500 euro;

c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag voor openstaande facturen boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

 

De consument kan het voordeel van deze bepaling van zijn kant ook inroepen tegen Verto InBuild onder dezelfde voorwaarden, als Verto InBuild door een fout in haar hoofdverplichting tekort zou schieten, met uitzondering van overmacht of van omstandigheden waarvoor ze niet aansprakelijk kan worden gesteld.

 

6.5 Eventuele betwistingen van facturen dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden overgemaakt binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke aan een tijdige, geldige en aanvaarde betwisting wordt de factuur geacht definitief en onherroepelijk aanvaard te zijn. 6.6 Verto InBuild is gerechtigd de uitvoering van haar diensten geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling, op te schorten in geval van niet-betaling, onvolledige betaling of herhaalde betalingsachterstand door de klant. Een dergelijke opschorting kan in geen geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding, vergoeding, prijsvermindering, ontbinding of opschorting door de klant. Reeds geleverde prestaties blijven onverkort verschuldigd. 

 

Artikel VII – FACTURATIEMODALITEITEN PER DIENSTCATEGORIE

7.1 Sustainable & Circular Construction Consulting: adviesdiensten inzake duurzame en circulaire bouw en renovatie

worden gefactureerd op basis van uurtarief of dagtarief, met maandelijkse tussentijdse facturatie van de geleverde prestaties of op basis van een forfaitaire prijs per opdracht, eventueel opgesplitst in een voorschot, tussentijdse facturen en een eindsaldo. Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, zijn voorschotten niet terugbetaalbaar en blijven reeds geleverde prestaties volledig verschuldigd.

7.2 Digital Twin & BIM Consultancy: diensten inzake BIM, digitale gebouwmodellen en data-analyse worden gefactureerd op basis van uurtarief of dagtarief, met periodieke (maandelijkse) facturatie of op basis van een projectforfait, waarbij de facturatie kan gebeuren in schijven gekoppeld aan voortgang of fases. Digitale modellen, analyses en tussentijdse output geven geen aanleiding tot opschorting of inhouding van betaling, ongeacht verdere verwerking of beslissingen door de klant.

7.3 Project Management & Construction Coordination: projectmanagement- en coördinatiediensten worden gefactureerd als percentage van de totale bouwkost, met periodieke (maandelijkse) facturatie of op basis van uurtarieven, afhankelijk van de aard en duur van de opdracht. De vergoeding is verschuldigd onafhankelijk van de effectieve uitvoering, vertraging of stopzetting van het bouwproject door derden.

7.4 Building Inspections, Technical Assessments & Expert Services: inspecties, expertises en technische beoordelingen worden gefactureerd per plaatsbezoek, per rapport of expertise of op basis van uurtarief bij uitgebreide of juridische dossiers. Deze dienstenzijn onmiddellijk opeisbaar na uitvoering en geven geen recht op terugbetaling, ongeacht het gebruik of de uitkomst ervan.

7.5 Technical & Back-Office Support for Contractors: technische en administratieve ondersteuning wordt gefactureerd op basis van uurtarief met maandelijkse facturatie of via abonnementen of pakketten, die vooraf verschuldigd zijn. Niet-opgenomen prestaties binnen een abonnement of pakket geven geen recht op terugbetaling, overdracht of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.6 Construction Training & Professional Education: opleidingen, workshops en educatieve diensten worden gefactureerd per deelnemer, per opleiding of via bedrijfslicenties. Opleidingen worden vooraf gefactureerd en zijn niet terugbetaalbaar, behoudens dwingende wettelijke bepalingen inzake consumentenbescherming. Bij afwezigheid of annulatie door de Klant blijft de volledige vergoeding verschuldigd.

7.7 Algemene bepalingen: tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn alle voorschotten, tussentijdse facturen en abonnementsgelden definitief verworven, blijven reeds geleverde prestaties volledig verschuldigd, ook bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst, geven betwistingen over inhoud, gebruik of resultaat van de diensten geen recht op opschorting, inhouding of niet-betaling.

 

Artikel VIII – OFFERTES, GELDIGHEIDSDUUR EN PRIJSWIJZIGINGEN

8.1 Offertes van Verto InBuild zijn geldig gedurende een termijn van veertien (14) kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Na deze periode behoudt Verto InBuild zich het recht voor om een offerte te herroepen, aan te passen of te actualiseren, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

8.2 In afwijking van enige vaste prijsafspraak behoudt Verto InBuild zich het recht voor om t.a.v. niet-consumenten de overeengekomen prijzen één maal per kwartaal  aan te passen in geval van objectieve en aantoonbare kostenstijgingen van 10 % of meer die zich voordoen na de totstandkoming van de overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stijgingen van lonen, kosten van derden, softwarelicenties, transport, energie of wettelijke heffingen. Deze prijsaanpassing gebeurt op evenredige wijze en is beperkt tot maximaal 80 % van de oorspronkelijke prijs en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien de klant de aangepaste prijs niet aanvaardt, is Verto InBuild gerechtigd de overeenkomstte beëindigen zonder schadevergoeding, onverminderd het recht op betaling van reeds geleverde prestaties.

 

Artikel IX – AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Verto InBuild is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse, persoonlijke en aantoonbare gevolg is van een opzettelijke fout of zware fout die uitsluitend en rechtstreeks aan Verto InBuild kan worden toegerekend bij de uitvoering van de overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid van Verto InBuild voor lichte fout, herhaalde lichte fout, gedeelde fout, dan wel voor fouten of nalatigheden van derden, hulppersonen of partners, is uitdrukkelijk uitgesloten. De buitencontractuele aansprakelijkheid van Verto InBuild wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In geen geval kan Verto InBuild aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van interpretaties, beslissingen of handelingen van de klant of van derden, ook niet indien deze (gedeeltelijk) zijn gebaseerd op door Verto InBuild verstrekte adviezen, analyses of rapporten.

9.2 De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Verto InBuild is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is in het kader van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering, per schadegeval en per verzekeringsjaar.

9.3 Verto InBuild is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of afgeleide schade, waaronder onder meer doch niet beperkt tot verlies van omzet, winst, besparingen of zakelijke kansen; vertragingen, stilstand, productieverlies of rendementsverlies; reputatieschade of immateriële schade; verlies, beschadiging of aantasting van gegevens, data of digitale bestanden. Deze uitsluiting geldt ongeacht de juridische grondslag van de vordering, de aard van de schade of de wijze waarop deze wordt gekwalificeerd.

9.4 Verto InBuild is niet aansprakelijk voor fouten, nalatigheden of tekortkomingen van: aannemers, architecten, studiebureaus, leveranciers, onderaannemers of derden, ongeacht of deze geheel of gedeeltelijk handelen op basis van door Verto InBuild verstrekte adviezen, rapporten of informatie.

9.5 Verto InBuild is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit: onjuiste, onvolledige of laattijdige informatie aangeleverd door de klant of derden; beslissingen, keuzes of handelingen van de klant die worden genomen op basis van adviezen, analyses of rapporten van Verto InBuild.

9.6 De klant kan in geen geval aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding, prijsvermindering, ontbinding, opschorting, compensatie of enig ander rechtsmiddel, behoudens in de gevallen en binnen de strikte grenzen zoals uitdrukkelijk bepaald in dit artikel.

9.7 Elke vordering, van welke aard ook, lastens Verto InBuild, zowel contractueel als buitencontractueel, vervalt van rechtswege indien zij niet in rechte wordt ingesteld binnen een termijn van zes (6) maanden te rekenen vanaf het ogenblik waarop de klant kennis had of redelijkerwijze kennis kon hebben van het feit waarop de vordering is gebaseerd. Deze vervaltermijn is niet vatbaar voor schorsing of stuiting.

 

Artikel X – INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 Alle rapporten, modellen, plannen, BIM-modellen, digital twins, analyses, opleidingen, opleidingsmateriaal en documentatie die door Verto InBuild worden ontwikkeld of aangeleverd, blijven te allen tijde de exclusieve intellectuele eigendom van Verto InBuild, ongeacht de wijze van levering, betaling of ingebruikname.

10.2 De klant verwerft uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht, beperkt tot interne en eigen doeleinden en uitsluitend in het kader van de overeengekomen opdracht.

10.3 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verto InBuild is het de klant verboden om deze materialen geheel of gedeeltelijk te kopiëren, wijzigen, hergebruiken, verspreiden, publiceren, over te dragen of ter beschikking te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

10.4 De betaling van de vergoeding houdt geen overdracht in van intellectuele eigendomsrechten en kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een impliciete overdracht daarvan.

 

Artikel XI – VERTROUWELIJKHEID

11.1 Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie, van welke aard ook en in welke vorm ook (schriftelijk, mondeling, digitaal of anderszins), die door een partij aan de andere partij wordt meegedeeld in het kader van de overeenkomst en die niet publiek toegankelijk is, waaronder onder meer doch niet beperkt tot technische, commerciële, financiële, organisatorische en strategische informatie.

11.2 Beide partijen verbinden zich ertoe om vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk te behandelen en deze uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Vertrouwelijke informatie mag niet worden bekendgemaakt of ter beschikking gesteld aan derden, behoudens: met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij; aan medewerkers, adviseurs of partners die deze informatie strikt nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst en die zelf aan een vertrouwelijkheidsverplichting zijn gebonden; indien dit wettelijk verplicht is of wordt opgelegd door een bevoegde overheid of rechtbank.

11.3 De vertrouwelijkheidsverplichting is niet van toepassing op informatie die: reeds publiek bekend was op het ogenblik van mededeling; nadien publiek bekend wordt zonder schending van deze verplichting; rechtmatig werd verkregen van een derde zonder vertrouwelijkheidsverplichting.

11.4 De vertrouwelijkheidsverplichting blijft onverkort van kracht na beëindiging of afloop van de overeenkomst, ongeacht de reden van beëindiging, voor een periode van vijf (5) jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of indien de aard van de informatie een langere bescherming vereist. 11.5 Elke schending van deze vertrouwelijkheidsverplichting geeft aanleiding tot betaling van een vergoeding in hoofde van de klant die alle schade in hoofde van Verto Inbuild dekt, onverminderd het recht van Verto InBuild om passende rechtsmaatregelen te nemen.

​

Artikel XII – OVERMACHT

12.1 Verto InBuild is niet aansprakelijk voor enige vertraging, opschorting of niet-uitvoering van haar verplichtingen indien deze het gevolg is van overmacht, met inbegrip van omstandigheden die buiten haar redelijke controle vallen en die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken.

12.2 Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkt tot, verstaan: ziekte of ongeval, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, technische storingen of defecten, IT- of netwerkproblemen, cyberincidenten, overheidsmaatregelen, wettelijke of administratieve beslissingen, stakingen of lock-outs, brand, natuurrampen, epidemieën of pandemieën, oorlog, terrorisme, vertragingen of tekortkomingen bij leveranciers of derden, energie- of transportproblemen, alsook elke andere onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis buiten de wil van Verto InBuild.

12.3 In geval van overmacht worden de verplichtingen van Verto InBuild opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding, prijsvermindering, ontbinding of opschorting door de klant.

12.4 Indien de situatie van overmacht langer duurt dan dertig (30) kalenderdagen, is Verto InBuild gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige schadevergoeding, onverminderd het recht op betaling van de reeds geleverde prestaties.

12.5 De klant kan zich niet beroepen op overmacht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten of niet na te komen.

 

Artikel XIII – BEËINDIGING

13.1 Elke partij kan de overeenkomst beëindigen in geval van een ernstige contractuele wanprestatie door de andere partij, mits voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling waarin een redelijke hersteltermijn van (14) dagen wordt toegekend en die zonder gevolg blijft.

13.2 Onder een ernstige contractuele wanprestatie wordt verstaan elke tekortkoming die de uitvoering of het voortbestaan van de overeenkomst wezenlijk ondermijnt, waaronder onder meer doch niet beperkt tot: het niet, laattijdig of onvolledig nakomen van betalingsverplichtingen; het niet naleven van informatieplichten of het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie; het niet verlenen van noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de diensten; het herhaaldelijk schenden van contractuele verplichtingen; het schenden van bepalingen inzake intellectuele eigendom of vertrouwelijkheid; elke handeling of nalatigheid die het vertrouwen tussen partijen ernstig schaadt; zich omstandigheden voordoen die de verdere uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze onmogelijk maken.

13.3 In geval van beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook en door wie ook geïnitieerd, blijven alle reeds geleverde prestaties volledig en onverkort verschuldigd. Verto InBuild is gerechtigd om integraal te factureren: de effectief gepresteerde uren, berekend aan de overeengekomen uurtarieven of dagtarieven; de forfaitaire vergoedingen of delen daarvan die betrekking hebben op reeds uitgevoerde prestaties; alle gemaakte en niet-recupereerbare kosten; alle verbintenissen en kosten ten aanzien van derden die werden aangegaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. De aldus verschuldigde bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar en geven in geen geval aanleiding tot enige vorm van terugbetaling, prijsvermindering of schadevergoeding.

13.4 Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst door de klant heeft Verto InBuild, naast de betaling van reeds geleverde prestaties, tevens recht op integrale vergoeding van: reeds ingeplande, gereserveerde of voorbereide prestaties, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gereserveerde capaciteit, ingeplande werkuren, voorbereidend studiewerk en interne planning; alle niet-recupereerbare kosten die Verto InBuild in het kader van de overeenkomst heeft gemaakt; alle verbintenissen, kosten en vergoedingen verschuldigd aan derden die door Verto InBuild werden aangegaan in uitvoering van de overeenkomst. Deze vergoedingen worden berekend op basis van de overeengekomen tarieven, forfaits en objectief aantoonbare kosten, zijn onmiddellijk opeisbaar en kunnen in geen geval worden beschouwd als een schadevergoeding of contractuele boete. De klant kan ter zake geen aanspraak maken op enige vorm van terugbetaling, prijsvermindering, ontbinding of schadevergoeding.

13.5 Beëindiging van de overeenkomst geeft in geen geval aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding, terugbetaling, prijsvermindering of ontbinding ten laste van Verto InBuild, onverminderd de toepassing van “Artikel IX – Aansprakelijkheid”.

13.6 Onverminderd het voorgaande blijven alle bepalingen van deze algemene voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bepalingen inzake betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, vertrouwelijkheid en vervaltermijnen, onverkort van kracht na beëindiging of afloop van de overeenkomst, ongeacht de reden van beëindiging.

 

Artikel XIV – SPECIFIEK VOOR PARTICULIERE KLANTEN

14.1 Voor particuliere klanten zijn de dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming, zoals opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht, van toepassing.

14.2 Indien de overeenkomst betrekking heeft op diensten die op verzoek van de particuliere klant aanvangen vóór het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn, erkent de klant uitdrukkelijk: dat hij Verto InBuild heeft verzocht om de uitvoering van de diensten onmiddellijk aan te vatten; dat hij voorafgaandelijk werd geïnformeerd over het bestaan van een herroepingsrecht; dat hij, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, afstand doet van zijn herroepingsrecht voor de reeds geleverde prestaties.

14.3 In geval van herroeping na de aanvang van de uitvoering blijft de klant gehouden tot betaling van de vergoeding voor de reeds geleverde diensten, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

 

 

Artikel XV – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

15.1 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, prestaties en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen, zowel contractueel als buitencontractueel, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

15.2 Voor niet-consumenten behoren alle geschillen tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Verto InBuild haar maatschappelijke zetel heeft.

15.3 Voor consumenten wordt de territoriale bevoegdheid van de rechtbank, naar keuze vanVerto Inbuild, bepaald overeenkomstig art.  624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.